1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 136/2022 (A/SER-026005/2022). Lotes 3 y 4.
d) Dirección de internet del "perfil del contratante":
— https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato de servicios es la redacción del Proyecto Básico y de ejecución de las obras de reforma para la implantación de Unidades de Convivencia en seis Residencias de personas mayores adscritas a la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, así como la Dirección Facultativa de las obras, incluyendo la Dirección de Obra del Arquitecto/a, la Dirección de ejecución de Obra del Arquitecto/a Técnico y la Coordinación de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de obra, esta última dividida en los trabajos de elaboración del Informe previo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y el Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de las obras.
c) Lote 3: Residencia y Centro de Día Plata y Castañar (Madrid).
Lote 4: Residencia, Centro de Día y Pisos Tutelados de Usera (Madrid).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos.
e) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
— "Perfil del contratante": 26 de septiembre de 2022 (ampliación de plazo: 11 de octubre de 2022).
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de octubre de 2022 (ampliación de plazo: 24 de octubre de 2022).
f) Compra pública innovadora: No.
g) Código NUTS: ES300 (provincia de Madrid).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de septiembre de 2022 (ampliación de plazo: 18 de octubre de 2022).
d) Criterios de adjudicación: Abierto con pluralidad de criterios.
— Oferta económica: 49 puntos.
— Criterios de calidad evaluables por aplicación de fórmulas: 51 puntos.
e) Número de ofertas recibidas:
Lote 3:
a) Número de ofertas de operadores que sean pequeña y mediana empresa: 25.
b) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: 0.
c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 28.
Lote 4:
a) Número de ofertas de operadores que sean pequeña y mediana empresa: 25.
b) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: 0.
c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 28.
4. Valor estimado del contrato: 1.224.933,13 euros.
— Lote 3: 227.872,35 euros.
— Lote 4: 229.021,46 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 1.224.933,13 euros.
— IVA (21 por 100): 257.235,96 euros.
— Importe total: 1.482.169,09 euros.
Lote 3:
— Base imponible: 227.872,35 euros.
— IVA (21 por 100): 47.853,19 euros.
— Total: 275.725,54 euros.
Lote 4:
— Base imponible: 229.021,46 euros.
— IVA (21 por 100): 48.094,51 euros.
— Total: 277.115,97 euros.
Este contrato se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Código de referencia único del proyecto MRR: C22.I1.P01.
6. Formalización del contrato:
Lote 3:
a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2023.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de junio de 2023.
c) Contratista: Enrique Bardají y Asociados, S. L. (NIF: B-82492687).
El adjudicatario es una pequeña o mediana empresa.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 148.117,03 euros.
— IVA: 31.104,58 euros.
— Importe total: 179.221,61 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a la preferencia expresada, es la oferta económicamente más ventajosa, obtuvo la máxima puntuación en el conjunto de los criterios objetivos de adjudicación y cumple con todos los requisitos establecidos en los Pliegos.
Lote 4:
a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2023.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de mayo de 2023.
c) Contratista: Unión Integrada de Arquitectos, S. L. P. (NIF: B-91456822).
El adjudicatario es una pequeña o mediana empresa.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 201.538,88 euros.
— IVA: 42.323,16 euros.
— Importe total: 243.862,04 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a la preferencia expresada, es la oferta económicamente más ventajosa, obtuvo la máxima puntuación en el conjunto de los criterios objetivos de adjudicación y cumple con todos los requisitos establecidos en los Pliegos.
7. Fecha del envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de junio de 2023.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 12 de junio de 2023.—La Secretaria General Técnica, P. D. F. (Resolución 1652/2021, de 15 de julio), el Jefe de División de Contratación, Antonio Benito Martínez.
(03/10.509/23)
