1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 136/2022 (A/SER-026005/2022). Lotes 2 y 5.
d) Dirección de Internet del "perfil del contratante":
— https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato de servicios es la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de reforma para la implantación de Unidades de Convivencia en seis Residencias de personas mayores adscritas a la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, así como la Dirección Facultativa de las obras, incluyendo la Dirección de Obra del Arquitecto/a, la Dirección de Ejecución de Obra del Arquitecto/a Técnico y la Coordinación de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de obra, esta última dividida en los trabajos de elaboración del Informe previo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y el Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de las obras.
c) Lote 2: Residencia y Centro de Día Parque Coimbra (Móstoles).
Lote 5: Residencia y Centro de Día Peñuelas (Madrid).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos.
e) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
— "Perfil del contratante": 26 de septiembre de 2022 (ampliación de plazo: 11 de octubre de 2022).
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 6 de octubre de 2022 (ampliación de plazo: 24 de octubre de 2022).
f) Compra pública innovadora: No.
g) Código NUTS: ES300 (provincia de Madrid).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de septiembre de 2022 (ampliación de plazo: 18 de octubre de 2022).
d) Criterios de adjudicación: Abierto con pluralidad de criterios.
— Oferta económica: 49 puntos.
— Criterios de calidad evaluables por aplicación de fórmulas: 51 puntos.
e) Número de ofertas recibidas:
Lote 2:
a. Número de ofertas de operadores que sean pequeña y mediana empresa: 22.
b. Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: 0.
c. Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 25.
Lote 5:
a. Número de ofertas de operadores que sean pequeña y mediana empresa: 25.
b. Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: 0.
c. Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 28.
4. Valor estimado del contrato: 1.224.933,13 euros.
— Lote 2: 188.129,47 euros.
— Lote 5: 238.058,76 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 1.224.933,13 euros.
— IVA (21 por 100): 257.235,96 euros.
— Importe total: 1.482.169,09 euros.
Lote 2:
— Base imponible: 188.129,47 euros.
— IVA (21 por 100): 39.507,19 euros.
— Total: 227.636,66 euros.
Lote 5:
— Base imponible: 238.058,76 euros
— IVA (21 por 100): 49.992,34 euros.
— Total: 288.051,10 euros.
Este contrato se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6. Formalización del contrato (lote 2):
a) Fecha de adjudicación: 21 de abril de 2023.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2023.
c) Contratista: Barrio y Tausz, S. L. (B-85139970).
El adjudicatario es una pequeña o mediana empresa.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 131.408,43 euros.
— IVA: 27.595,77 euros.
— Importe total: 159.004,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la oferta económicamente más ventajosa, obtuvo la máxima puntuación en el conjunto de los criterios objetivos de adjudicación y cumple con todos los requisitos establecidos en los Pliegos.
Formalización del contrato (lote 5):
a) Fecha de adjudicación: 21 de abril de 2023.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2023.
c) Contratista: Armilas Estudio de Arquitectura, S. L. (B-82412289).
El adjudicatario es una pequeña o mediana empresa.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 145.000,00 euros.
— IVA: 30.450,00 euros.
— Importe total: 175.450,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la oferta económicamente más ventajosa, obtuvo la máxima puntuación en el conjunto de los criterios objetivos de adjudicación y cumple con todos los requisitos establecidos en los Pliegos.
7. Fecha del envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de mayo de 2023.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 24 de mayo de 2023.—La Secretaria General Técnica, P. D. F. (Resolución 1652/2021, de 15 de julio), el Jefe de División de Contratación, Antonio Benito Martínez.
(03/9.340/23)
