Anuncio de 11 de diciembre de 2023, de la Comunidad de Regantes Santiago Apóstol, de acuerdo de adjudicación de un contrato de obra. (PP. 3456/2023).

La Comunidad de Regantes Santiago Apóstol, de Villargordo, t.m. Villatorres (Jaén) ha dictado Resolución de adjudicación definitiva, de fecha 22 de noviembre de 2023, relativa al expediente de contratación del concurso abierto para las obras relativas al proyecto de instalación solar fotovoltaica de la Comunidad de Regantes Santiago Apóstol, de Villargordo, t.m. Villatorres (Jaén). Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede a la publicación de la adjudicación acordada.

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Santiago Apóstol.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Proyecto de obras de modernización de regadío de la C.R. Santiago Apóstol, Villargordo, t.m. Villatorres (Jaén).

c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 157, de 17 de agosto de 2023.

3. Presupuesto de licitación: 2.846.720,05 € (IVA del 21% excluido).

4. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2023.

b) Contratista adjudicatario: UTE Intelec-Vialterra.

c) Importe de adjudicación: 2.073.266,21 € (IVA del 21% excluido), de conformidad con la oferta presentada.

d) Plazo de ejecución: 180 naturales, de conformidad con la oferta presentada.

5. Este proyecto está subvencionado por la Junta de Andalucía través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y cofinanciado por los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader).

Villargordo, 11 de diciembre de 2023.- El Presidente, Alfonso Moreno Aranda.